Договор на изготовление вагона бытовки

Договор на изготовление и поставку бытовку | Юристика

Договор на изготовление вагона бытовки

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на изготовление и поставку бытовку». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Подрядчик обязуется выполнить собственными (или) привлеченными силами и средствами указанные работы в соответствии с условиями настоящего договора, и схемой №1 и №2 и требованиями действующего законодательства РФ.

Гарантия на все 3 месяца! Сертификат соответствия. Свидетельство радиационного качества. Сертификат соответствия. НАШИ РЕКВИЗИТЫ Наименование….. ООО «БИТ-СТРОЙ» ИНН ………………. 7722438646 КПП ………………. Что касается предмета договора, то сюда принято относить движимое имущество. Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

Договор на изготовление вагон бытовок

Лицами, ответственными за эксплуатацию бытовок, назначить руководителей служб, участков и отделов, осуществляющих эксплуатацию бытовок при строительстве объекта.

Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации материалов и работ, выполненных Подрядчиком на протяжении всего гарантийного срока.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить в оговоренные сторонами сроки.

Образец договора выполнение строительных работ физическим лицом. Договор выставочных образцах продукции образец договора поставку изготовление приобретения бытовки. Стоимость работ изготовлению бытовки всего лишь схемы смета изготовления бытовки заключаем договор.

Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному договору, он обязан согласовать с Продавцом в течении 10 дней цену принятого товара.

Договор купли продажи на бытовку

Подрядчик обязуется полностью завершить работы, оговоренные в настоящем договоре и сдать результат Заказчику в течение ___ месяцев с момента подписания настоящего договора. Подрядчик может выполнить свои обязанности по настоящему договору досрочно. Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы.

До дня получения заказчиком уведомления об окончании работ Подрядчик несет ответственность за риск его случайного уничтожения и (или) повреждения произошедшего по вине подрядчика или привлеченных им лиц.

В случае не своевременного привлечения Заказчиком бригад, привлечение некомпетентных бригад Подрядчик не несет ответственность за испорченное изделие.8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ до продолжения строительства и начала работ по отделке устанавливается по договоренности и составляет полгода. 8.4.

Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации материалов и работ, выполненных Подрядчиком на протяжении всего гарантийного срока.

Рекомендуем прочесть образец договора вынос осей в. Любые дома постройки дерева дома из. Ооо мартстрой дачное строительство под ключ. Договор проведение ландшафтных работ. Деревянная баня брянске9 июня 2017. По факту поставки были выявлены многочисленные дефекты.

В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 1,0% от просроченной суммы за каждый день задержки платежа.

В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции. 7.2. В случае просрочки поставки товара Продавец уплачивает пеню в размере 1,0% от суммы денежных средств уплаченных за товар, за каждый день просрочки поставки товаров.

Договор куплипродажи бытовки распечатать. Зодчий отзывы деревянные дома каркасные дома производство клееный брус строительство.

Цена доставки Товара (за _____ блок-контейнера) составляет ________ ( сумма прописью ) рублей, в том числе НДС 18% — ( ________ ) руб.

Заказчик гарантирует после приемки выполненных Подрядчиком работ своевременное привлечение компетентных бригад для дальнейшего проведения требуемых работ для сохранения надлежащего качества изделия.

Кратко о нас и о том что мы публикуем

Стоимость настоящего договора (цена договора), включая материалы на фундамент и изготовление фундамента, изготовление сруба и материалов, (погрузка и доставка сруба и материалов силами подрядчика), установка сруба на фундамент изготовленный подрядчиком. Устанавливается в размере ___ рублей. Приобретение материалов и изготовление фундамента ___ рублей.

Изготовление сруба, материалов, погрузка и доставка на участок заказчика ___ рублей. Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент изготовленный подрядчиком ___ рублей. Общая стоимость договора ___ рублей.

Требования, предъявляемые к договору купли-продажи бытовки (вагончика) Прежде чем приступать к оформлению договора, следует понимать, что он должен обладать письменной формой, ведь это и есть важнейшее условие.

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ: приобретение необходимых материалов и изготовление фундамента размерами и характеристиками установленными схемой №1 и пояснением к схеме, предоставленной заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

Приобретение или изготовление необходимого материала, доставка сборка комплекта деревянного дома размером и характеристиками, установленными индивидуальной схемой №2 и пояснением к схеме предоставляемой Заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик обязуется произвести погрузку и доставку собственными силами автомобильным транспортом на место строительства и произвести монтаж комплекта дачного дома на фундамент заказчика по указанному им адресу.

Цена, установленная настоящим договором, является твердой, включает в себя все расходы, затраты, налоги, сборы Поставщика, а также стоимость всех необходимых для производства работ материалов и оборудования, изменению ни при каких условиях не подлежит.

Договор и спецификация — образец

Внимание Вся информация о деятельности каждой Стороны или деятельность любого связанного с ней лица, которая не является общедоступной, а также связанная с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной.

Заказчик обязуется во время принять по акту приемки и по качеству и количеству материалы и вовремя оплатить их в ниже оговоренные сроки.

Так же Заказчик обязуется вовремя принять по акту приемки и оплатить выполненные подрядчиком работы по монтажу фундамента и установке комплекта дачного дома в ниже оговоренные сроки.

Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара.

В случае просрочки поставки товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока поставки размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки поставки товара.

Договор купли продажи на вагончик

Приемка результата изготовления сруба и материалов производится посредством подписания сторонами акта №1 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по изготовления сруба и материалов и его доставке на участок заказчика по настоящему договору. 7.2.

Приемка результатов монтажа фундамента, производится посредством подписания акта №2 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по монтажу фундамента по настоящему договору. 7.5.

До дня получения заказчиком уведомления об окончании работ Подрядчик несет ответственность за риск его случайного уничтожения и (или) повреждения произошедшего по вине подрядчика или привлеченных им лиц. Договора обслуживание. Договор аренды бытовки образец которого есть арендодателя имеет законную силу.

Образец договора изготовление и. Был заключен договор изготовление поставку бытовки. Кодекс города москвы административных правонарушениях изменениями ноября 2016 года снип 3.

Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара. Получить полный текст 6.3.

Порядок и сроки оплаты по договору следующие: 5.2.2. 50% суммы договора оплачиваются по факту поставки 50%Товара, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.

Если не соблюсти этого ценного правила, то соглашение нельзя считать заключенным. Кроме того, потребуется определить и стороны договора, сроки, собственно в течение, которых обязательство будет исполнено. ЗАКУПКАУ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА: изменение№ 2.1 к протоколу № 238-2016 от 22.12.2016 на право заключениядоговора на поставку итранспортировка природного газа на котельные п.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ до продолжения строительства и начала работ по отделке устанавливается по договоренности и составляет полгода.


В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Договор купли продажи на бытовку образец

АО «АЛЬФА-БАНК» Почтовый адрес: г. Москва, ул. Сторожевая, д.18, кв./оф.

iv 4 Время и дни работы: круглосуточно, без выходных и праздников СКАЧАТЬ ДОГОВОР Договор на разовое оказание услуг с физическим лицом № « » 2017 г Гражданин именуемый в дальнейшем «Продавец», и именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор оказания услуг, далее «Договор», на следующих условиях: 1.

После уведомления заказчика об окончании работ и приемки результата работ Заказчик берет на себя ответственность за риск возможного его разрушения или повреждения.

Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика) Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение.

Мы располагаем богатым каталогом разнообразных вариантов с безупречными параметрами. Он отвечает всем нормам стандартов качества и надежности по доступным ценам.

Источник: http://big-hobby.ru/strakhovoe-pravo/2257-dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-bytovku.html

Договор на изготовление бытовки образец

Договор на изготовление вагона бытовки

/ / Договор на изготовление вагон бытовок Подрядчик обязуется выполнить собственными (или) привлеченными силами и средствами указанные работы в соответствии с условиями настоящего договора, и схемой №1 и №2 и требованиями действующего законодательства РФ. 1.3.

Детали, из которых изготавливается комплекта дачного дома, должны быть изготовлены из строевой древесины. 1.4. Подрядчик обязуется полностью завершить работы, оговоренные в настоящем договоре и сдать результат Заказчику в течение месяцев с момента подписания настоящего договора.

Подрядчик может выполнить свои обязанности по настоящему договору досрочно.

Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы.

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

3,00 Отзывов:3 2962 1 31.05.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: «____»_________________20___ г.

лица) именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: выполненных в соответствии с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными в Приложении.

Образец договора подряда на строительство бытовки

Пол утеплен керамзитом, стены и потолок утеплены минеральной плитой толщиной 50 миллиметров.

Отделка бытовки снаружи — имитация бруса шириной 145 миллиметров.

Фронтоны отделаны имитацией бруса. Один из фронтонов имеет дверь размерами 70 сантиметров ширина, 130 сантиметров высота.

Подшив выносов и ветровая доска отделаны вагонкой. Бытовка устанавливается на 8 бетонных блоков размерами 20 на 20 на 40 сантиметров, расположенными по углам и по центрам сторон и выравнивается в уровень горизонта.

Доставка Материалов осуществляется Подрядчиком автомобильным транспортом(не повышенной проходимости) и входит в стоимость договора.2.2.

Договор на строительство дома

Договор на строительство ДОГОВОР г.

Все приложения подписанные Подрядчиком и Заказчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п.4 настоящего договора. 1.3. Перед заключением договора Заказчик осматривает образец договора (или его аналог).

2.Транспортные услуги. 2.1. Доставка Материалов осуществляется Подрядчиком автомобильным транспортом (не повышенной проходимости) и входит в стоимость договора.

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома

Бесплатнаяконсультацияюриста Бесплатно по всей России на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома г. «» 2016 г. Гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1.

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ: приобретение необходимых материалов и изготовление фундамента размерами и характеристиками установленными схемой №1 и пояснением к схеме, предоставленной заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Приобретение или изготовление необходимого материала, доставка сборка комплекта деревянного дома размером и характеристиками,

Договор

Договор на изготовление, доставку, сборку и установку деревянного сруба 0.00х0.00 метров.

«____ » ____________ 2015 года Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ________________________________________________, паспорт, серия № ______________________________________________________________________, выдан_________________________________________________________________________________, и гражданин ____________________________________________________________________________, паспорт серии № ________________________________________________________________________, выдан__________________________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ: доставку материалов и установку сруба из бревна _____________________________________________________________________________, по указанному Покупателем адресу _________________________________________________________________________________________, именуемому в дальнейшем «Участок»), строительство на Участке деревянного сруба из бревен, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями договора принять и оплатить сруб из бревна и произведенные Исполнителем работы.

1.2.

Договор на изготовление вагон бытовок

Договор на изготовление вагона бытовки

ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 7.1. Обеспечить в ходе выполнения строительных работ соблюдения правил и требований по технической безопасности, окружающей среды, пожарной безопасности, электро-безопасности и санитарно-гигиенических норм, нести обязанность, за исполнение этих норм, включая бригадира и строителей.

4.5. Для выполнения работ по настоящему договору использовать компетентных работников, осуществлять надзор за порученной работой, за своевременным выполнением работ с помощью бригадира. 4.6.

Осуществлять контроль с помощью бригадира за нахождением своих работников на производственной площадке, не допускать к производству работ работников в алкогольном опьянении, не допускать распитие спиртных напитков в рабочее время.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ.

Условия и сроки поставки.

Срок поставки – в день подписания данного договора. поставка осуществляется без предоплаты за товар. Поставка товара может быть осуществлена только при благоприятных погодных условиях.

Условия доставки товара: достава до обект заказчика – оплачивается отдельно.

В случае, если въезд на территорию составляет 3м, ширина дороги должна быть не менее 7м, если ширина въезда составляет от 5 м.

ширина дороги должна быть не менее 4 м. Грунт сухой, не паханый, не торфяник; Место разгрузки должно быть ровным. В случае если машина увязла на территории Покупателя, Покупатель обязан, обеспечить выезд машины и все расходы несет самостоятельно.

Если в срок, установленный настоящим договором, Покупатель по каким-либо причинам не может принять товар, он обязан уведомить Продавца в письменном виде за три дня до наступления срока, установленного настоящим договором.

2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика. 2.1.1. Пригодность жилья определяется следующими параметрами:- Отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении.- Отсутствие протечки крыши.- Наличие3 спальных мест.- Присутствие входной двери.В случае непригодности предоставляемого жилья Подрядчик вправе потребовать с Заказчика денежную компенсацию.

Размер компенсации определяет Подрядчик.3.2.

В случае отсутствия электроэнергии, Заказчик оплачивает работу электростанции Подрядчика из расчета рублей в сутки, (но не менее руб.) Оплата производится вместе с оплатой последнего этапа, согласно пункту 4.2.3.

настоящего Договора.3.3. В случае отсутствия места для проживания рабочих на участке, Заказчик оплачивает бытовку (2х3 м.): рублей.

В этом случае оформляется приложение к настоящему договору, а стоимость бытовки включается в п.

4.1.

4.3. Инфо Бригада строителей Подрядчика обязана:

  • Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
  • На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.
  • Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.

4.9. Работы, не оговоренные в этом договоре или дополнительные работы, оплачиваются отдельно, о чем составляется дополнительное соглашение Сторон.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 5.1.

В случае, если Заказчиком при приемке выполненных работ будут обнаружены не качественно выполненные работы сделанные бригадой Подрядчика, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего договора обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

2.3. настоящего договора;- предоставить Подрядчику для выполнения работ ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………;- принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….

…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;- произвести окончательную оплату согласно п. 2.3.

по акту приемки-передачи;- сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон 6.1.

Покупатель лишается права предъявления претензий по количеству и внешнему виду, если в подписанном акте отклонения по количеству или внешнему виду товара не отражены. 4.4. Право собственности, риски утраты, недостачи или повреждения товара переходят на Покупателя с момента приемки товара представителем Покупателя. 5.

Цена и оплата товара. 5.1. Форма и порядок оплаты за принятый товар оговаривается сторонами. 5.2. Цены фиксируются в счетах и товарных накладных, выставленных Продавцом. 5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Продавца в полном объёме или передачи денежных средств в кассу поставщика в полном объёме. 5.4.

6. Условия и сроки поставки.

Источник: https://impotencemeds.info/dogovor-izgotovlenie-vagon-bytovok/

Договор и спецификация – образец

Договор на изготовление вагона бытовки

Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки. Бытовку купить, купить блокконтейнер.

договор поставки (скачать)

Спецификация металлическая бытовка тип БК (скачать)

спецификация дерево – бытовка деревянная (скачать)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (строительства) №___________

                                                                                                                       «____»__________2015 г.

ООО «РОСТ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Самохвалова Алексея Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________   действующего на основании собственных интересов, и именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.       Предмет договора.

1.1.     Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить товар  на условиях, предусмотренных настоящим договором, в количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной, актах, приложениях являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Наименование товараЦена
1.
2.
3.
4.

2.       Количество, ассортимент и качество товара.

2.1.     Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или  приложениями (спецификациями).

3.          Передача товаров Покупателю и их возврат.

3.1.     Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя.

3.2.     В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.

4.          Приемка товаров по количеству и качеству.

4.1.     Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца.

4.2.     Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.

4.3.     Покупатель лишается права предъявления претензий по количеству и внешнему виду, если в подписанном акте отклонения по количеству или внешнему виду товара не отражены.

4.4.     Право собственности, риски утраты, недостачи или повреждения товара переходят на Покупателя с момента приемки товара представителем Покупателя.

5.          Цена и оплата товара.

5.1.     Форма и порядок оплаты за принятый товар оговаривается сторонами.

5.2.     Цены фиксируются в счетах и товарных накладных, выставленных Продавцом.

5.3.     Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Продавца в полном объёме или передачи денежных средств в кассу поставщика в полном объёме.

5.4.     В платежном поручении Покупатель в обязательном порядке указывает номер счета или номер товарной накладной, по которым производит оплату или делает ссылку на данный договор.

6. Условия и сроки поставки.

 Срок поставки – в день подписания данного договора..

поставка осуществляется без предоплаты за   товар.

Поставка товара может быть осуществлена только при благоприятных погодных условиях.

Условия доставки  товара: достава до обект заказчика – оплачивается отдельно.

  • В случае, если въезд на территорию составляет 3м, ширина дороги должна быть не менее 7м, если ширина въезда составляет от 5 м. ширина дороги должна быть не менее 4 м.
  • Грунт сухой, не паханый, не торфяник;
  • Место разгрузки должно быть ровным.
  • В случае если машина увязла на территории Покупателя, Покупатель обязан, обеспечить выезд машины и все расходы несет самостоятельно.
  • Если в срок, установленный настоящим договором, Покупатель по каким-либо причинам не может принять товар, он обязан уведомить Продавца в письменном виде за три дня до наступления срока, установленного настоящим договором.
  • Перенос срока поставки осуществляется в письменном виде и подтверждается подписями либо печатями сторон.

 7.          Ответственность сторон.

7.1.     В случае просрочки оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 1,0% от просроченной суммы за каждый день задержки платежа.

В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции.

7.2.     В случае просрочки поставки товара Продавец уплачивает пеню в размере 1,0% от  суммы денежных средств уплаченных за товар, за каждый день просрочки поставки товаров.

В случае просрочки поставки товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока поставки размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки поставки товара.

По истечению 30 дневного срока Покупатель вправе потребовать возврат внесенных денежных средств с учетом штрафных санкций.

7.3.

     После  извещения Покупателя Продавцом о готовности  товара к отгрузке, согласно спецификации, покупатель обязан в течении двух дней с момента извещения, принять строение на базе у Продавца  и вывести товар не позднее пяти дней с момента извещения Покупателя о готовности продукции к отгрузке.  В случае не своевременного вывоза заказной продукции с базы поставщика  Покупатель оплачивает стоимость размещения продукции дополнительно к стоимости  договора из расчёта 300(триста) рублей в день за стоянку продукции на базе Продавца.

 8.          Срок действия настоящего договора.

8.1.     Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия договора не распространяется на уже возникшие взаимные обязательства между сторонами по расчетам друг с другом.

Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон.

8.2.     Если одна из сторон уведомила другую сторону в письменном виде о желании расторгнуть договор, то при отсутствии взаимных претензий, договор считается расторгнутым через 10 дней с момента уведомления.

9.          Форс-мажор

9.1.     В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия любого характера или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2.     Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно извещать другую сторону.

9.3.     Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.

10.       Иные положения.

10.1 Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения всех споров и разногласий, которые возникают в отношении, в связи с, или в результате выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ.

10.2 В случае не достижения согласия путем переговоров любая из сторон справе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г.Рязани.

10.3    Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу на   русском языке – по одному для каждой из сторон.

10.4     Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон,

10.5    Все накладные, приложения и акт приема передачи товаров являются неотъемлемой частью настоящего договора.

11.    Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Покупатель                                                                                       Продавец

                                                                                   ООО «РОСТ»                                                                                                                                                                г. Рязань  ул. Костычева д.9                                                                                                                                      тел. 4912-90-70-70, 8910-562-09-63

                                                                                   ИНН/КПП 0000000000000/0000000000

                                                                                   Р/с 00000000000000000

                                                                                   в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) Г.РЯЗАНЬ                

                                                                                    Кор. счет  0000000000000000000000

                                                                                    БИК 000000000000

Заказчик _______/______________/                Директор ________ /_____________/

Источник: http://xn--90agvckwk3dp.xn--p1ai/dogovor-i-specifikaciya-obrazec

Договор на изготовление бытовки

Договор на изготовление вагона бытовки

Договор на изготовление бытовки

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ. 4.8.

Договор купли-продажи бытовки

Пол утеплен керамзитом, стены и потолок утеплены минеральной плитой толщиной 50 миллиметров. Отделка бытовки снаружи — имитация бруса шириной 145 миллиметров. Отделка стен и потолка изнутри — вагонка шириной 85 миллиметров.

Окраска стен снаружи и внутри не предусмотрена. Пол выполнен следующим образом. На балки плотно укладывается не обрезная доска толщиной 25 миллиметров, а на неё крепится водостойкая плита ( OSB ) с помощью саморезов. Крыша не утеплена и покрыта крашеным профлистом цвета коричневый.

Фронтоны отделаны имитацией бруса. Один из фронтонов имеет дверь размерами 70 сантиметров ширина, 130 сантиметров высота. Подшив выносов и ветровая доска отделаны вагонкой.

Условия и сроки поставки.

Срок поставки товаров с — —- по —— 2000 г.

Поставка осуществляется только при 100% оплате товара.

Поставка товаров может быть осуществлена только при благоприятных погодных условиях.

Доставка товаров осуществляется на автомобиле МАЗ (не повышенной проходимости). Покупатель обязан предоставить информацию о подъездных путях:

· В случае если въезд на территорию составляет 3м, ширина дороги должна быть не менее 7м, если же ширина въезда составляет от 5 и более метров ширина дороги должна быть не менее 4 м.

· Грунт сухой, не паханый, не торфяник;

· В случае когда машина разгружается с заднего борта путем скольжения, машине для маневра требуется от 15 до 20 метров по прямой от места разгрузки.

Меню

Осуществлять контроль с помощью бригадира за нахождением своих работников на производственной площадке, не допускать к производству работ работников в алкогольном опьянении, не допускать распитие спиртных напитков в рабочее время.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ.

4.8. Бригада строителей Подрядчика обязана:

  1. Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
  2. Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.
  3. На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.

4.9.

Договор купли продажи бытовки

Если недостатки товара не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца: замены на товар надлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 6.8. За нарушение сроков поставки продавец несет ответственность в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. 7. ФОРС-МАЖОР 7.1.

Сумма обязательная к уплате за бытовку 165000 рублей. Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4**6 22** 1287 4***. Все денежные переводы со стороны Заказчика на выше указанную карту считаются оплатой работы или материалов по настоящему договору.

6.

Договор купли продажи бытовки Договор купли-продажи бытовки, образец которого представлен на этой странице, предполагает, что продавец обязуется передать в собственность покупателю временное вспомогательное помещение. Покупатель в свою очередь должен оплатить покупку установленным способом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома Гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ: приобретение необходимых материалов и изготовление фундамента размерами и характеристиками установленными схемой №1 и пояснением к схеме, предоставленной заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стоимость настоящего договора (цена договора), включая материалы на фундамент и изготовление фундамента, изготовление сруба и материалов, (погрузка и доставка сруба и материалов силами подрядчика), установка сруба на фундамент изготовленный подрядчиком.

Устанавливается в размере рублей. Приобретение материалов и изготовление фундамента рублей. Изготовление сруба, материалов, погрузка и доставка на участок заказчика рублей.
Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент изготовленный подрядчиком рублей.

Общая стоимость договора рублей.

2.2.

Договор на изготовление бытовки образец

При расторжении договора по инициативе Заказчика по причинам, независящим от Подрядчика, оплата производится за фактически выполненные объемы работ. Заказчик за суток обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора.

2.6. При расторжении договора по инициативе Подрядчика по причинам, независящим от Заказчика, Подрядчик обязан вернуть все ранее взятые у заказчика деньги.
Подрядчик за суток обязан уведомить Заказчика о расторжении договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется: предоставить Подрядчику подробную схему для расчета необходимого материала и объемов строительных работ.

3.2.

Подрядчик обязуется изготовить фундамент, сруб и материалы по схеме Заказчика, погрузить его и доставить на участок Заказчика. А также произвести сборку фундамента и сруба в комплекте пиломатериалов. Сборка сруба производится на паклю с врезкой балок пола и потолка и монтажом крыши под временную кровлю рубероид.

Работы, не описанные в этой статье, оплачиваются отдельно, для чего составляется дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

7.1. Приемка результата изготовления сруба и материалов производится посредством подписания сторонами акта №1 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по изготовления сруба и материалов и его доставке на участок заказчика по настоящему договору.

7.2.

Договор на изготовление бытовки образец скачать

Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.

4.3. Покупатель лишается права предъявления претензий по количеству и внешнему виду, если в подписанном акте отклонения по количеству или внешнему виду товара не отражены.

4.4. Право собственности, риски утраты, недостачи или повреждения товара переходят на Покупателя с момента приемки товара представителем Покупателя.

5.Цена и оплата товара.

5.1. Форма и порядок оплаты за принятый товар оговаривается сторонами.

5.2. Цены фиксируются в счетах и товарных накладных, выставленных Продавцом.

5.3.

Договор на изготовление бытовки образец 2018

Если исполнителю экземпляр договора не нужен, достаточно одного листа.

Договорподряда на выполнение работ

Гарантии качества работ и ответственность за качество Законом или договором на результат строительства может быть установлен гарантийный срок, в течение которого подрядчик гарантирует качество объекта строительства и его эксплуатацию на уровне показателей, определенных в ТД и договоре. Ст. 756 ГК установлен предельный срок обнаружения недостатков строительства, составляющий 5 лет.

Если установленный гарантийный срок на строительные работы меньше предельного срока обнаружения недостатков, заказчик имеет право требовать устранения дефектов строительства после истечения гарантийного срока до истечения предельного срока (постановление Президиума ВАС от 16.01.2007 № 12354/06).

Договор изготовления бытовки

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1.

Адвокат Орлов
Добавить комментарий